Среда , 28 Октябрь 2020

Образец договор поставки товара: Договор поставки товара — образец 2020 года. Договор-образец.ру

Договор поставки товара - образец 2020 года. Договор-образец.ру

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Содержание

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА №

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

  • по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
  • односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
  • в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

11.7. Настоящий Договор подписывается в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу для каждой из Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:
Покупатель
  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Образец типового договора поставки товаров

Договор поставки товаров - образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа. О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.

Договор поставки по ГК РФ

По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.

Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:

  • определение договора;
  • порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
  • положения о периодичности поставок товарного продукта;
  • распорядок поставки товаров;
  • разъяснение условий о доставке;
  • положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
  • правила приемки товара покупателем;
  • разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
  • правила расчета за товар;
  • разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
  • вопросы прекращения договора.

Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.

Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку

Согласно ст. 432 ГК РФ, существенными условиями называются такие положения договорного документа, без согласования которых последний не может считаться заключенным. Общим для всех договоров в этом случае является условие о предмете сделки. Кроме того, к названным положениям относятся условия, прямо указанные в законе, а также те, по которым необходимо достигнуть согласования по заявлению одного из контрагентов.

Относительно договора поставки основными условиями являются следующие:

  1. Предмет сделки. В договорном документе должно быть указано наименование и количество товарной продукции (п. 3 ст. 455). При этом следует избегать ссылок только на родовые признаки продукции, так как судебная практика по признанию таких договоров незаключенными спорная. Количество же товарного продукта определяется либо в единицах измерения, либо в денежном выражении. Если используются единицы измерения, то они должны соответствовать характеру товара, т. к. иначе условие может быть признано несогласованным.
  2. Сроки поставки. Условие предполагает согласование сторонами времени поставки товарной продукции (ст. 506 ГК РФ). При этом Высший арбитражный суд РФ допускает при отсутствии в договорном документе условия о сроке поставки определять его исходя из положений ст. 314 ГК РФ (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).
  3. Исходя из определения договора поставки, данного в ст. 506 ГК РФ, поставщик-продавец должен заниматься предпринимательской деятельностью, то есть в качестве данной стороны может выступать только юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель.

Договор поставки товара образца 2020 года

В договор поставки товара образца 2020 года, в соответствии с действующим законодательством РФ, включаются следующие части:

1. Преамбула. Вводная часть договора, в которой указываются основные сведения о субъектах, заключивших сделку. В числе таких сведений:

  • наименование;
  • местонахождение;
  • информация о должностных лицах, подписавших договор (Ф. И. О., должность, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия).

2. Предмет договора. Как правило, это первый раздел договорного документа, являющийся к тому же основным. Как уже было сказано в предыдущем разделе статьи, в этой части важно определить наименование и количество поставляемой продукции. Также в этом же разделе могут быть согласованы условия об ассортименте, комплектности и комплекте товара. Однако отсутствие условий об ассортименте и комплектности никаких негативных последствий для заключенной сделки не несет.

3. Права и обязанности сторон. Раздел не является обязательным, но традиционно размещается вторым в договорном документе о поставке. Правомочия сторон могут быть расписаны как максимально подробно, так и кратко с указанием лишь обязанности поставщика поставить качественную товарную продукцию в согласованный срок, покупателя — принять ее и своевременно оплатить.

4. Стоимость продукции, условия и сроки поставки. Эти положения могут быть выделены в несколько разделов или скомпонованы в один. При согласовании порядка оплаты товара в договоре необходимо указать точную дату, когда будут осуществляться поэтапные платежи или должен произойти окончательный расчет за товар.

5. В последнем разделе договора указываются реквизиты сторон и проставляются необходимые подписи и печати.

Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?

Несмотря на то что каждый договор поставки во многих случаях содержит индивидуальный набор условий сделки, типовой договор поставки товара либо просто образец такового может стать существенным подспорьем при разработке своего документа. В частности, изучение разных образцов может помочь в выборе оптимального для сторон способа оплаты товара и, что не менее важно, точно сформулировать согласованные условия.

Так, возможно включение в договор положений:

  • о порядке перехода права собственности на товар;
  • последствиях поставки некачественного или некомплектного товара и вариантах разрешения этих ситуаций;
  • порядке доставки и отгрузки;
  • тарности продукции;
  • порядке разрешения спорных ситуаций.

Где можно скачать бесплатно образец договора поставки товара 2020 года?

Образцов договоров (в том числе поставки товаров), сейчас в Сети масса. Однако использовать без изменения любой из них вряд ли получится, поскольку каждая сделка имеет свои индивидуальные особенности, касающиеся, например, порядка поставки и оплаты товара.

Именно поэтому при использовании стороннего образца необходимо:

1. Проверить, подходят ли для конкретной ситуации указанные в образце договора условия о сроках поставки и оплаты. Несмотря на то что законодательство допускает отсутствие в договоре поставки указания сроков, целесообразно и удобно для сторон их все-таки согласовать.

2. Оценить риски возникновения конфликтных ситуаций и подробно, с учетом конкретной ситуации, указать в договоре порядок разрешения споров.

3. Изменить в образце условия о предмете договора под конкретный случай.

Образец типового договора поставки товаров

Скачать образец

Если вы покупатель – получите бесплатный пробный доступ к К+ и переходите в Путеводитель по сделке. Поставка. Если вы поставщик - переходите в систему К+ и бесплатно пользуйтесь Путеводителем для поставщика.

Итоги

Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.

Источники:

  • Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18
  • Гражданский кодекс РФ
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Договор поставки продукции, 2020, 2019 - Договор поставки товаров, продукции - Образцы и бланки договоров

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

 

г.________________                                                                            «___»____________20__ г.

 

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Вне зависимости от объёма закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счёта.

 

2. Сроки и порядок поставки

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счёта Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счёте.

2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

2.4. Приёмка товара от Поставщика оформляется подписанием счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

 

3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)

 

4. Цена товара и порядок расчетов

4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.

4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в счёте на поставляемый Товар (партию товаров).

4.3. В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.5. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При  отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.

4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

 

5. Права и обязанности поставщика

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.

5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.

 

6. Права и обязанности покупателя

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.

6.2. Покупатель вправе:

6.2.1. В случае, если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

 

7. Ответственность сторон

7.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

7.2.   В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

 

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны  принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров.

8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке.

Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

 

9. Форс-мажор

9.1. В случае возникновения обязательств неопределённой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой стороны известие о случившемся.

В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.

 

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

 

11. Изменение и расторжение договора

11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

 

12. Прочие условия

12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

 

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

 

                          ПОСТАВЩИК:                                                     ПОКУПАТЕЛЬ:

 

 

_______________________                                                                   _____________________                               

 

 

 

                        М.П.                                                                                      М.П.

 

 

Образец договора поставки товара в 2020 году

Договор на поставку товаров (далее – ДПТ) оформляется между двумя сторонами, которые заинтересованы в обоюдном сотрудничестве. Подписывая такое соглашение, каждый участник сделки возлагает на себя определенные права и обязательства, отвечая за полное и своевременное их исполнение.

Файлы для скачивания:

Форма договора

Договор поставки товараДоговор поставки товараДПТ заполняется в письменной форме. Документ можно подписать обеими сторонами, организовав личную встречу, путем отсылки почтовой, телеграфной, телетайпной или электронной почтой. Типовую форму ДПТ на сегодняшний день можно найти без затруднений, так как она находится в широком доступе. Такие документы обладают общими положениями, которые подходят ко многим видам соглашений.

Согласно законодательным нормам РФ, при заполнении типовой формы договора на поставку товара, рекомендуется уделить внимание следующему:

  1. Сторона, которая получила возражения по некоторым пунктам соглашения, обязана согласовать разногласия.
  2. Для согласования возникших разногласий установлен 30-дневный срок, если другой срок не принят участниками будущей сделки.
  3. Сторона, получившая возражения по условиям соглашения, и не желающая с ними согласится, обязана немедленно известить об этом другого участника об отказе подписания ДПТ.

Тем не менее, при оформлении данного договора, непременно каждая из сторон вправе дополнить составляемый документ условиями, требующими уточнения и конкретного изложения.

Некоторые учреждения, независимо от правовой юрисдикции, на основании действующего устава, для выполнения поставок или приобретения товара используют только типовые формы договоров, с внутриведомственными разработками.

(Видео: “Договор поставки, что необходимо знать, рекомендации к составлению и заключению”)

Конечно, такие договора разрабатываются грамотными юристами. В то же время, некоторые пункты таких договоров не всегда могут устроить вторую сторону. Поэтому, при возникновении разногласий, допускается заключение добавочного соглашения. Такое соглашение к ДПТ составляется под номером основного документа, с прописыванием – в первом пункте, что соглашение является приложением к основному договору, и всех реквизитов участников предполагаемой сделки.

Новый текст редактируется по каждому разделу, который стороны решили изменить, и после согласования всех пунктов подписывается сторонами.

Суть договора на поставку товаров

Суть договора на поставку товаровСуть договора на поставку товаровСуть ДПТ заключается в том, один из участников сделки (обычно заказчик), заполняя такой документ, отображает в нем подробный график привозки продукции, условия расчетов за привезенный груз и, при надобности, возвращения используемой тары.

Второй участник (поставщик), берет на себя обязательство соблюдать составленный график доставки груза.

В ДПТ непременно прописываются реквизиты обоих участников соглашения для их использования в дальнейших взаимоотношениях.

К грамотно заполненному контракту непременно должна быть приложена спецификация, с детальным отображением ассортимента привозимой продукции, ее количества и соответствующего качества.

Поставщик обязуется своевременно поставлять лишь качественную продукцию, а заказчик обязан организовать ее прием, с фиксированием нарушений, если таковые случаются.

Прием товара должен осуществляться, как по количеству, так и по качеству.

Если продукция, предлагаемая исполнителем, размещается в таре, то заказчик обязан организовать ее возврат.

Как составить договор поставки в 2020 году

Как составить договор поставкиКак составить договор поставкиЕсли сотрудничество сторон является регулярным, а не обыкновенной поставкой продукции по оплаченному счету, то требуется оформить ДПТ, в котором правильно отобразить условия привозки и прочие моменты ответственности за их соблюдение.

Доставка продукции регламентируется Гражданским кодексом РФ (далее — ГК РФ), в котором в § 3 гл. 30 отображены правила. Согласно ст. 506 ГК РФ ДПТ характеризуется следующими признаками:

  • Стороны — заказчик и поставщик.
  • Заказчик – получатель груза.
  • Поставщик — продавец, который занимается предпринимательской деятельностью.
  • Сущность обязательств — возложение обязанности передачи продукции заказчику.
  • Продукция может быть, как производимой поставщиком, так и оплачиваемой им.
  • Цель использования продукции — предпринимательство.
  • Альтернативная задача использования продукции —деятельность, не имеющая отношение к личному использованию, к потреблению в семье, к домашнему хозяйству.

Примечание. Отмеченные признаки используются судами при спорных вопросах не зависимо названия договора (п. 5 решения Пленума ВАС РФ № 18 от 22.10.1997).

При составлении ДПТ можно взять типовой бланк, в котором требуется отобразить:

  1. Наименование товара. Название должно быть конкретным, так как это является основным предметом соглашения.
  2. Количество. Указывается конкретная численность товара, а не общая его стоимость.
  3. Ассортимент. При множестве различного товара отображается его название и количество, с указанием отличительных признаков.
  4. Качество. Данный признак является важным элементом и его требуется указать. В зависимости от требований к качеству товара, нужно отразить какой товар предполагается поставлять: новый или бывший в употреблении.
  5. Упаковка. Данный пункт является существенным для сохранности поставляемого товара, поэтому он должен быть отображен в контракте.

Для недопущения спорных вопросов при солидных договорных суммах, при подписании документа участниками сделки, рекомендуется:

  • Прошить документ и подписать сторонами на месте прошивки с проставлением печатей.
  • Подписать каждую страницу составленного документа.

(Видео: “Договор поставки. Особенности и юридические тонкости”)

Содержание договора

Содержание договораСодержание договораСодержание ДПТ обязано соответствовать принятым правилам оформления подобных договоров. При оформлении соглашения необходимо уделить внимание следующему:

  • Предмет договора обязан быть прописан с четкой формулировкой (согласно законодательным нормам РФ, данный раздел является обязательным условиям при заполнении бланка).
  • Условия, описывающие характер груза. Этот пункт четко разделяет ответственность участников сделки и предполагаемые действия при несоответствии груза по количеству или качеству.
  • Количество груза, подлежащего доставке, как правило, не прописывается в долгосрочных договорах. Чаще всего, в соглашениях содержатся условия транспортировки, возможно дни, когда исполнитель обязан доставить груз, с отображением количества, или периодичности поставок за конкретный период времени.
  • Качество товара. Под качеством подразумевается соответствие характеристик товара законодательным требованиям, определяющим его пригодность к использованию. Как правило, качественные характеристики обязаны соответствовать либо действующему стандарту, либо техническим условиями его изготовления, либо товарным образцам, с отражением дополнительных сведений о нем.
  • Условия поставки товара, с указанием характера упаковки (паллеты, коробки, мешки). Если это обстоятельство не отображено, то поставка товара осуществляется в заводской упаковке и таре.
  • Маркировка. Все товары, производимые юр. лицами, непременно обязаны маркироваться, за исключением особых моментов, отображенных в законодательных нормативах РФ. Товары, изготовляемые физлицами, должны обеспечиваться этикетками с отражением основных характеристик. Например, продукты питания должны содержать сведения о составе, времени пригодности, условиях сохранения и т. д.).
  • При поставке товара, имеющих срок пригодности, в соглашении поставок нередко прописываются условия о «граничном периоде». Например, до завершения срока пригодности должно оставаться определенное время. По усмотрению заказчика, если возникла острая потребность в таком товаре, исполнитель может поставить даже «граничный товар», если это оговорено в договоре.
  • Сроки или периоды поставки. В этом пункте отображается в какое время нужно поставить товар, после подписания ДПТ. Например, если исполнитель срывает отмеченные сроки, то заказчик может отказаться от приема товара, после пропуска прописанных в соглашении временных периодов. При условии поставок огромного объема товара небольшими партиями, к договору прикрепляется график перевозки, с описанием условий по каждой партии.
  • Стоимость. В долгосрочных контрактах этот пункт редко используется. Например, договор оформлен на год с автоматическим продлением по истечению срока его действия. В этом варианте составляется специальное приложение к контракту (спецификация), которое подписывается участниками соглашения и обязательно изменяется при смене условий доставки или качественных показателей товара, прописанных в спецификации.
  • Денежные обязательства. При отображении в ДПТ цены либо каких-нибудь штрафов, прописанных цифрами, законодательными нормами РФ установлено применение данного показателя только в национальной денежной системе (рубли).
  • Претензии по качеству, предъявляемые заказчиком после принятия товара. Возможность рассмотрения данных претензий оговариваются в соглашении. При наличии такого факта, если целостность упаковки не нарушена и товар находится в сроках годности, а поставка выполнена согласно графика, ответственность за качество несет производитель товара.
  • Особые условия доставки груза заказчику. Здесь могут отображаться запросы по виду транспорта, условиям размещения товара, компоновке партий, температурных режимов. Если такие показатели поставок не согласовываются, то выбор транспорта для доставки груза и условия транспортирования определяется исполнителем. При этом, условия поставок обязаны соответствовать условиям сохранения и перевозки, отображенным в дополнительном приложении.

Участниками ДПТ являются поставщик (исполнитель), который может являться одновременно изготовителем товара, и заказчик (покупатель), который может оказаться поставщиком получаемого товара к другому потребителю.

Подводя итоги перечисленному, грамотно заполненный ДПТ должен состоять из следующих пунктов:

  1. Реквизитов участников соглашения.
  2. Преамбулы.
  3. Предмета, по которому оформляется соглашение (в данном варианте доставка груза).
  4. Сроки и условия привозки.
  5. Качество доставляемого груза и компоновка партий.
  6. Упаковка товара и маркировка.
  7. Порядок оплаты за принятый товар.
  8. Ответственность сторон.
  9. Период действия контракта, а также условия его продления.
  10. Допустимость изменения и разрыва.
  11. Разрешение спорных моментов.
  12. Заключительная часть.
  13. Реквизиты и подписи участников соглашения.

Образец договора поставки товара (заполненный бланк) 2020 года

Содержание договораСодержание договораСодержание договораСодержание договора
Содержание договораСодержание договора

Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?

Невзирая на то, что каждый ДПТ в большинстве своем является документом с индивидуальным перечислением условий, типовой договор может пригодиться и стать серьезным подспорьем при заполнении соглашения. Просмотр шаблонов и различных образцов может оказать хорошую помощь в выборе наиболее подходящего документа, который устраивает обе стороны.

Выбрав наиболее подходящий образец ДПТ, допускается включить в составляемый документ дополнительные условия о:

  • Передаче права собственности на поставленную продукцию.
  • Последствиях, при доставке некачественной продукции или некомплектного груза.
  • Правилах транспортировки и отгрузки.
  • Порядке возврата тары.
  • Разрешении спорных вопросов и т.д.

Скачать бланк и образец

Образец договора на поставку продукции

Автор admin На чтение 11 мин. Просмотров 49 Опубликовано

Договор поставки №

г. Красноярск

«__»____________ г.

ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.

1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.

2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.

2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.

2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.

2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.

3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.

3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).

3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.

3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).

3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.

3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.

4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.

4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).

4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.

5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.

5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.

5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.

6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.

6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.

6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.

6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.

6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.

6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.

6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.

7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.

7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.

8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.

8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.

8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.

8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.

8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.

8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.

8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001

Директор_____________И.И. Иванов

«01» декабря 2018 г.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001

Директор_____________П.П. Петров

 

Договор поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

 

г. __________                                                                                                              "___" ________ ____

 ___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",

в лице ________________________________________________________________________, действующего

на основании ________________________________________________________________, с одной стороны,

и _______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",

в лице ________________________________________________________________________, действующего

на основании _______________________________________________________________, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить ____________________ (далее по тексту - "Товар") в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заказам Покупателя.

1.2. Общее  количество  Товара,  поставляемого  по настоящему Договору, составляет __________________________________________________________.

1.3. Товар по настоящему Договору поставляется партиями.

Ассортимент, количество, цена и срок поставки каждой партии Товара, поставляемого по настоящему Договору, указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.4. Поставщик гарантирует:

- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;

- соблюдение требований законов и иных нормативных правовых актов в отношении материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации;

- надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативных правовых актов и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара;

- наличие обязательных сертификатов Российской Федерации на ввозимый на территорию Российской Федерации Товар;

- Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, свободен от любых прав третьих лиц.

 

2. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

2.1. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, указывается Сторонами в Спецификации на каждую партию Товара.

Цена Товара, указываемая в Спецификации, должна соответствовать действующим у Поставщика ценам на Товар, утвержденным соответствующим приказом Поставщика.

2.2. Поставщик в течение срока действия настоящего Договора направляет Покупателю приказы об утверждении Поставщиком действующих цен на Товар на соответствующий период или без указания периода действия.

Приказы об утверждении цен на Товар направляются Поставщиком Покупателю в течение _____ дней с даты утверждения Поставщиком соответствующего приказа.

2.3. Покупатель производит предварительную оплату стоимости каждой партии Товара в течение _______________ с даты подписания Спецификации на поставку партии Товара.

2.4. Покупатель вправе перечислить Поставщику денежные средства в качестве предварительной оплаты Товара до подписания Спецификации. После подписания Сторонами Спецификации на поставку очередной партии Товара Покупатель, при недостаточности ранее перечисленных денежных средств для оплаты партии Товара, перечисляет остальную часть цены партии Товара.

2.5. Расчеты за поставляемый Товар производятся платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Поставщик вправе потребовать от Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

 

3.1.  Качество  поставляемого  по  настоящему  Договору  Товара  должно соответствовать требованиям _______________________________________________________________________________,

утвержденным __________________________________________________________.

3.2. Одновременно  с передачей  Товара  Поставщик  передает  Покупателю документы,  подтверждающие соответствие качества Товара условиям настоящего Договора, закона, иных нормативных правовых актов: _____________________________________________________________________________.

3.3. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

 

4.1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заказов Покупателя и при условии полной уплаты цены Товара Покупателем.

4.2. Заказ Покупателя должен содержать наименование (ассортимент), количество Товара, условия поставки и адрес, по которому должен быть поставлен Товар.

4.3. Покупатель  направляет  Поставщику заказ на поставку партии Товара ______________________.

4.4. При наличии у Поставщика возможности осуществить поставку Товара в соответствии с заказом Покупателя Поставщик составляет и направляет Покупателю Спецификацию на поставку партии Товара, в которой должны содержаться сведения о наименовании, ассортименте, количестве и сроке поставки партии Товара.

При отсутствии возможности поставки Товара в точном соответствии с заказом Покупателя Стороны принимают меры к согласованию иных условий поставки. После принятия согласованного решения Поставщик составляет и направляет Покупателю Спецификацию на поставку партии Товара в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

4.5. По выбору Покупателя поставка Товара осуществляется:

4.5.1. Путем  доставки  Товара  по адресу,  указываемому Покупателем, в пределах ___________________________________________________________________________________________.

4.5.2. Путем  передачи  Товара  перевозчику  для доставки  Покупателю в следующих регионах: ___________________________________________________________________________________________.

4.6. Датой поставки считается:

4.6.1. Дата вручения Товара Покупателю на складе последнего.

4.6.2. Дата передачи Товара перевозчику для доставки Товара Покупателю.

4.7. Право собственности на Товар переходит с момента поставки Товара в соответствии с п. 4.6 настоящего Договора.

4.8. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара (п. 4.7 настоящего Договора) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

 

5.1. При поставке Товара (п. п. 4.6.1, 4.6.2 настоящего Договора) Покупатель обязан проверить соответствие Товара транспортным и сопроводительным документам, а также принять Товар по количеству тарных мест с соблюдением нормативных правовых актов, подписав накладную. Подписание накладной не означает приемку Товара по количеству, качеству и ассортименту.

Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту производится Покупателем на своем складе в течение _______________ с момента получения Товара Покупателем.

5.2. Документом, подтверждающим приемку Товара по количеству, качеству и ассортименту, является _________________________.

5.3. Покупатель при обнаружении ненадлежащего качества Товара, нарушения условия о количестве или ассортименте обязан уведомить об этом Поставщика в течение _______________ с момента обнаружения несоответствия.

5.4. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество Товара в течение _______________.

Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном Спецификацией.

5.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены Товара;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в срок не более _______________ с момента _________________________;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, в срок не более _______________ с момента _________________________.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков Товара либо его замены.

5.6. В случае поставки Товара в ассортименте, не соответствующем Спецификации, Покупатель вправе отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Спецификации, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

- отказаться от всего переданного Товара;

- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Спецификацией, в срок не более _______________ с момента _________________________;

- принять весь переданный Товар.

При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует Спецификации, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Товар, не соответствующий условию об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в разумный срок после его получения не сообщит Поставщику о своем отказе от Товара.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного Спецификацией, срока допоставки Товара, установленного п. 5.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков Товара, срока замены Товара ненадлежащего качества, установленных п. 5.5 настоящего Договора, срока замены Товара, не соответствующего условию об ассортименте, установленного п. 5.6 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости Товара, в котором обнаружены недостатки, либо от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости партии Товара, установленного п. 2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

6.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

 

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий между Сторонами путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде ____________________.

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "__"___________ ____ г.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, установленных настоящим Договором, если законом или соглашением Сторон не установлено иное.

8.2. Срок действия настоящего Договора продлевается на _______________, если по окончании его действия не поступит уведомления от одной из Сторон о его прекращении.

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Поставщик:

___________«_____________________________»

Юридический/ почтовый адрес: _______________

__________________________________________

ИНН/ КПП ___________________________

ОГРН ______________________________

Телефон: _______________ Факс: _____________ Адрес электронной почты: ___________________

Банковские реквизиты: ______________________

__________________________________________

 

(вариант:

__________________________________________

Адрес: ____________________________________

__________________________________________

Паспортные данные: ________________________

__________________________________________

Телефон: _________________________________

Адрес электронной почты: ___________________

Счет _____________________________________)

Покупатель:

___________«_____________________________»

Юридический/ почтовый адрес: _______________

__________________________________________

ИНН/ КПП ___________________________

ОГРН ______________________________

Телефон: _______________ Факс: _____________

Адрес электронной почты: ___________________

Банковские реквизиты: ______________________

__________________________________________

 

(вариант:

__________________________________________

Адрес: ____________________________________

__________________________________________

Паспортные данные: ________________________

__________________________________________

Телефон: _________________________________

Адрес электронной почты: ___________________

Счет _____________________________________)

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

Поставщик:

Покупатель:

 

_______________ / ______________

(Ф.И.О.)                         (подпись)

 

_______________ / ______________

(Ф.И.О.)                         (подпись)

 

Договор поставки — это соглашение, заключенное между двумя субъектами коммерческой деятельности, по которому продавец-поставщик берёт на себя обязанность снабжать своего клиента тем, что тому нужно для предпринимательства или иных целей, которые никак не связаны с личными или семейными интересами. Задаёт общее отношение к договору такого типа и устанавливает понимание поставок ст. 506 ГК РФ. Такой договор относится к числу консенсуальных, возмездных, двухсторонних и взаимных. К форме договора предъявляются общие требования, отражённые в ст. ст. 158-164 ГК РФ.

Содержание договора поставки

Сторонами сделки становятся юридические лица или ИП, которые чаще всего выступают в роли покупателей. По договору поставщик обязуется произвести, переработать или получить иным путём товар, который будет поставляться покупателю. После осуществления поставки покупатель становится собственником товара.

Предмет договора — это сам товар. В разделе о предмете указываются:

    • качественные характеристики товара и его соответствие ГОСТ-ам и другим стандартам, к примеру, пищевой безопасности и подобным;
    • вид тары и упаковки;
    • способ доставки или отгрузки.

Практически всегда указывается, что продавец обязуется предоставлять товар с необходимой периодичностью, а покупатель своевременно производить приём и оплату. Более детальное описание товара, если в том есть потребность в силу его природы, обычно выносят в спецификации, которые становятся приложением к документу. Предметом договора не может быть имущество, запрещённое к обороту. Если же договор предусматривает поставки чего-то, что разрешено с ограничением, до это указывается отдельно, а копии разрешающих документов становятся приложением.

Характерно, что в договоре поставки может полностью отсутствовать раздел о цене. В таком случае, если цена не определима из условий договора, то оплата происходит по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п. 3 ст. 424 ГК РФ).

Гораздо большее значение имеет срок. Однако и его отсутствие не делает договор недействительным. В таком случае, как того и того требует ст. 457 ГК РФ, будут применяться правила ст. 314 ГК РФ. Отсутствие сроков сделает ситуацию очень трудной только, когда обстоятельства дела не позволяют установить его по содержанию условий договора, а по общим положениям нормативных актов выявить его не удаётся. Но и тогда окончательное решение о признании договора недействительным, в силу отсутствия этого параметра, остаётся прерогативой суда.

Права и обязанности сторон

Договор поставки возлагает на поставщика обязанности:

    • передать товар надлежащего качества покупателю;
    • гарантировать, что товар свободен от прав третьих лиц требовать что-либо;
    • передать вместе с товаром все принадлежности, упаковав соответствующим образом и предоставить все необходимые документы;
    • передавать товар в указанные в договоре сроки и поставлять париями, сформированными строго по договору.

Каждая из этих обязанностей создаёт условия для возникновения встречного права покупателя:

    • отказаться от выполнения своей части условий договора или полностью от всей сделки;
    • требовать возместить убытки, связанные с нарушением поставщиком своих обязательств;
    • отказаться от принятия части товара;
    • требовать замены того товара, который не соответствует спецификациям;
    • требовать поставки в следующем периоде того, что не было поставлено в текущем.

Покупатель обязан:

    • принять товар;
    • произвести оплату;
    • в письменной форме поставить поставщика в известность обо всех претензиях, если они возникнут.

Обязанности покупателя порождают у поставщика право:

    • требовать принять товар и произвести его оплату;
    • требовать уплаты неустойки и возмещения убытков;
    • приостановить отгрузку товара, если оплата не поступает по договору;
    • требовать вернуть товар, если он был передан в кредит, но оплата так и не поступила.

Именно так и реализуются встречные обязательства. Возникновение у одной стороны обязательств порождает право другой стороны сделки требовать того, чтобы они исполнялись в соответствии с условиями договора и предписаниями законодательства. К примеру, требовать уплату неустойки поставщик может по договору или закону, если покупатель совершает какие-то действия, которые создают для того основания, а неустойка вытекает из долговых обязательств покупателя. Поэтому в договоре будет уместным текст о том, что в случае нарушением покупателем срока оплаты партии поставщик вправе предъявить покупателю требование об уплате неустойки. После чего идут параметры неустойки в виде процентов от не уплаченной по срокам договора суммы за каждый день просрочки.

Любые подобные выплаты не следует рассматривать в качестве источника дохода. Основная задача штрафов, пени и неустойки — стимулировать стороны соблюдать условия договора. Если общие требования одной стороны к другой будут немотивированно высокими, то она имеет возможность обратиться с исковым заявлением в суд и добиться уменьшения своих издержек. Обычно в таком случае ориентируются на традиции рынка, существующие в каком-то конкретном регионе.

Правовое регулирование различных аспектов реализации договора поставки

Обязанности и права сторон вытекают из договора и соответствующих нормативных актов. В самом договоре это выражается в наличие разделов о цене товара и порядке расчетов, качестве товара, условиях поставки.

Законодательство довольно подробно рассматривает процесс организации поставок. К примеру, ст. 507 ГК РФ устанавливает правила для регулирования разногласий, а ст. 508 ГК РФ определяет правила отношения к срокам. В договорах этого типа они приобретают особую актуальность. К примеру, если одной из сторон сделки является владелец магазина, который заключил договор поставки товаров, подразумевающий доставку их каждую неделю, но получила товар сразу за два месяца, то возникнет довольно проблематичная ситуация. Возникнет вопрос о том, как и где хранить такое большое количество товара. Склад магазина для этого не предназначен. Покупатель может не принять товар, который доставлен ему раньше, чем положено по графику, и это станет целиком проблемой поставщика. Если же он его примет, то в счёт отгрузки по следующим периодам и только тогда, когда считает это возможным.

Типовой контракт на поставку товара – образец 2020

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ

(для бюджетного учреждения, унитарного предприятия - контракт) на поставку товара для государственных (муниципальных) нужд

г.___________________ «___» ________ 201_ г.

___________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с протоколом __________________, заключили настоящий государственный (муниципальный) контракт (для бюджетного учреждения, унитарного предприятия - контракт) (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется передать Заказчику товар _______________________________________________ (далее - товар) в количестве (объеме) _________ и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств ____________________. Идентификационный код закупки ______________________.

В случае необходимости осуществления закупки товара, объем которого невозможно определить, предмет контракта возможно изложить в следующей редакции:

«1.1. По условиям настоящего контракта

Шаблон соглашения о предоставлении услуг

- Получите бесплатный образец

Это соглашение о предоставлении услуг является юридически обязательным договором между [Vendor.Company] и [Client.Company] в отношении услуг, перечисленных ниже. Соглашение заключается с [Agreement.CreatedDate] и будет действовать в течение [Agreement.Years], если иное не будет отменено любой из сторон.

Услуги

PandaTip: Этот раздел шаблона соглашения о предоставлении услуг используется для подробного описания услуг, которые вы будете предоставлять.

Условиями данного соглашения о предоставлении услуг регулируются следующие услуги:

Платеж

С учетом услуг, перечисленных выше, [Клиент.Компания] уплачивает [Поставщик.Компания] сборы, как описано в таблице ниже:

PandaTip: Используйте таблицу цен шаблона, чтобы подробно описать все комиссии, которые будет нести клиент. Используйте меню справа, чтобы добавить налоги или скидки.

Контактные лица

[Продавец.Компания] и [Client.Company] договорились избрать следующих лиц в качестве контактных лиц по любым вопросам или коммуникациям, связанным с этим соглашением о предоставлении услуг:

PandaTip: не забудьте предоставить точную контактную информацию для общих запросов и вопросов по выставлению счетов для обеих вовлеченных сторон, чтобы избежать путаницы или недопонимания.

[Vendor.Company] Контакты:
  • Общие коммуникации:
    • [AccountManager.Name]
    • [AccountManager.Электронная почта]
    • [AccountManager.Phone]
  • Биллинг:
    • [VendorBilling.Name]
    • [VendorBilling.Email]
    • [VendorBilling.Phone]
[Компания-клиент] Контакты:
  • Общие коммуникации:
    • [ClientContact.Name]
    • [ClientContact.Email]
    • [ClientContact.Phone]
  • Биллинг:
    • [ClientBilling.Name]
    • [ClientBilling.Электронная почта]
    • [ClientBilling.Phone]

Положения и условия

    1. Оплата всех счетов производится из расчета 30 нетто, если иное не указано в счете.
    2. [Vendor.Company] сохраняет все права на свою интеллектуальную собственность, если иное не согласовано в письменной форме.
    3. [Vendor.Company] предлагает следующую гарантию в соответствии с условиями этого соглашения о предоставлении услуг:

PandaTip: Используйте этот раздел шаблона, чтобы перечислить гарантийную политику вашей компании.

  1. [Vendor.Company] и [Client.Company] соглашаются возместить друг другу убытки и оградить друг друга от любых претензий в отношении убытков или ущерба, возникших в результате предоставления услуг, охватываемых настоящим соглашением о предоставлении услуг.
  2. [Client.Company] может отменить это соглашение о предоставлении услуг в любое время, направив письменное уведомление общему контакту по связям с общественностью [Vendor.Company].
  3. [Vendor.Company] считается независимым подрядчиком [Client.Company].Официальный трудовой договор не подразумевается и не устанавливается.
  4. И [Vendor.Company], и [Client.Company] будут рассматривать всю информацию, относящуюся к настоящему соглашению о предоставлении услуг, как частную и конфиденциальную. Никакая информация не может быть передана третьим лицам без согласия [Vendor.Company] и [Client.Company].
  5. Неспособность обеспечить выполнение или поддержать какой-либо аспект этого соглашения о предоставлении услуг не должно толковаться как отказ от любого другого аспекта соглашения.
  6. Если какой-либо аспект этого соглашения будет признан незаконным или не имеющим исковой силы, все остальные аспекты этого соглашения останутся в полной силе, а любые аннулированные аспекты этого соглашения о предоставлении услуг будут заменены новыми условиями, приемлемыми для обеих сторон.
  7. Это соглашение о предоставлении услуг представляет собой полное соглашение между [Vendor.Company] и [Client.Company]. Никакие другие соглашения, письменные или устные, не имеют силы.
  8. Это соглашение о предоставлении услуг регулируется законодательством [Vendor.State].

Приемка

Подписываясь ниже, обе стороны заключают это соглашение о предоставлении услуг друг с другом на дату этого соглашения.

PandaTip: Используйте поля ниже, чтобы подписать этот шаблон.После подписания шаблон можно загрузить в формате PDF для ваших записей.

,
Шаблон договора купли-продажи (бесплатный образец)

Настоящее Соглашение о продаже («Соглашение» ) заключено в ____________________ («Дата вступления в силу» ) между ________________________ и по адресу _____________________________ ( «Продавец» ) и _________________, с адресом от _______________________________ ( «Покупатель» ), вместе « Стороны.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Продавец является производителем / дистрибьютором следующих продуктов:

_______________________________________________________________________;

и

Покупатель желает приобрести вышеупомянутый продукт (ы).

ПОЭТОМУ стороны договариваются о следующем:

1. Продажа товаров. Продавец должен сделать доступным для продажи, а Покупатель должен приобрести ___________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ (« Товар »).

2. Доставка. Продавец должен доставить Товар Покупателю по адресу ______________________________.Товар считается доставленным, когда Покупатель принял поставку в указанном выше месте. Способ доставки определяется Продавцом, но Покупатель несет ответственность только за расходы по доставке до _______________.

3. Покупная цена и оплата. Продавец соглашается продать Товар Покупателю за _______________________________________________________________________. Продавец предоставит счет покупателю в момент доставки. Все счета должны быть оплачены полностью в течение тридцати (30) дней.Любые остатки, не оплаченные в течение тридцати (30) дней, будут облагаться штрафом за несвоевременную выплату в размере пяти процентов (5%).

4. Проверка товаров и отказ. Покупатель имеет право проверить Товар при доставке. Если Товары неприемлемы по какой-либо причине, Покупатель должен отклонить их во время доставки в течение пяти (5) рабочих дней с даты поставки. Если Покупатель не отказался от Товара в течение пяти (5) рабочих дней с даты поставки, Покупатель должен отказаться от любого права отклонить эту конкретную поставку Товара.

    В случае отказа Покупателя от Товара, Покупатель должен предоставить Продавцу разумное время для устранения недостатка. Разумный период времени определяется отраслевыми стандартами для конкретного товара, а также продавца и покупателя.

    5. Риск потери. Риск потери будет на Продавце до момента, когда Покупатель примет поставку. Продавец должен иметь все необходимые страховки, чтобы застраховать Товар от потери за свой счет.

      6. Заголовок. Право собственности на Товар остается у Продавца до тех пор, пока Покупатель не примет поставку.

        7. Извините за задержку или невыполнение. Продавец не несет ответственности перед Покупателем за задержку, непоставку или невыполнение обязательств по настоящему Соглашению из-за трудовых споров, нехватки транспорта, задержки или нехватки материалов для производства Товара, пожаров, несчастных случаев, стихийных бедствий или любых других причин. вне контроля Продавца. Продавец должен немедленно уведомить Покупателя о том, что он не сможет доставить Товар, как было обещано.Любая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения после получения такого уведомления.

          8. Окончание. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время любой из Сторон после письменного уведомления другой стороны. Покупатель несет ответственность за оплату всех Товаров, доставленных и принятых до даты расторжения.

          9. Отказ от гарантий. ТОВАРЫ ПРОДАНЫ «КАК ЕСТЬ». ПРОДАВЕЦ ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЙ ГАРАНТИЙ ТОВАРА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ.

          10. Ограничение ответственности. В СООТВЕТСТВИИ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, НИКАКАЯ СТОРОНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДРУГУЮ ИЛИ ЛЮБУЮ ТРЕТЬЮ СТОРОНУ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ В ЛЮБОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ТАК КАК, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, УБЫТКА ИЛИ ОЖИДАЕМЫЙ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ ДЕЛА, БИЗНЕС ДОСТАВКИ, КОТОРЫЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ХАРАКТЕРНОСТИ И НАРУШЕНИЯ СТОРОНЫ

          11. Делимость. В случае, если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, полностью или частично, эта часть будет отделена от остальной части Соглашения, и все остальные положения должны оставаться в полной силе и действии как действительные и подлежащие исполнению.

          12. Отказ. Неспособность любой из сторон реализовать какое-либо право, власть или привилегию в соответствии с условиями настоящего Соглашения не будет истолковываться как отказ от любого последующего или дальнейшего осуществления этого права, власти или привилегии или осуществления любого другого права, власти или привилегия.

          13. Средства правовой защиты и судебные издержки. В случае возникновения спора, единственное средство защиты Покупателя от любых и всех убытков или убытков, вызванных дефектными Товарами или по любой другой причине, будет за покупную цену определенных Товаров, в отношении которых требуются потери или убытки, плюс любая доставка расходы оплачиваются покупателем.В случае, если такой спор приведет к судебному иску, успешная сторона будет иметь право на оплату юридических услуг, включая, помимо прочего, гонорары своих адвокатов.

          14. Юридическое и обязательное соглашение. Настоящее Соглашение является юридическим и обязательным для Сторон, как указано выше. Это Соглашение может быть заключено и является юридическим и обязательным как в США, так и во всей Европе. Каждая из сторон заявляет, что они имеют право заключать настоящее Соглашение.

          15. Применимое право и юрисдикция. Стороны соглашаются, что настоящее Соглашение регулируется государством и / или страной, в которой обе стороны осуществляют свою деятельность. В случае если Стороны ведут свою деятельность в разных штатах и ​​/ или странах, настоящее Соглашение регулируется _________ законом.

          16. Полнота соглашения. Стороны признают и соглашаются, что настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между Сторонами. В случае, если Стороны желают изменить, добавить или иным образом изменить какие-либо условия, они должны сделать это в письменной форме для подписания обеими сторонами.

            Стороны соглашаются с условиями, изложенными выше, что подтверждается их подписями следующим образом:

            «ПРОДАВЕЦ»

            Подписано: _____________________________________

            От: ________________________________________

            Дата: _______________________________________

            « ПОКУПАТЕЛЬ »

            Подпись: _____________________________________

            Автор: ________________________________________

            Дата: ______________________________________

            ,
            Шаблон соглашения с поставщиком - Получите бесплатный образец

            Настоящее соглашение между [Client.Name] (Client) и [Vendor.Name] (Vendor) вступает в силу [Agreement.CreatedDate] и будет считаться согласованным и действительным после подписания обеими сторонами.

            Все действия и услуги, предоставляемые Продавцом, будут контролироваться персоналом Клиента, как указано ниже, и будут применяться к следующим положениям и условиям.

            УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

            PandaTip: Область действия данного шаблона соглашения с поставщиком предоставляет обеим сторонам возможность принять любые и все условия в отношении услуг, которые предоставит поставщик.

            ОБЪЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ

            Поставщик предоставит клиенту следующие товары или услуги в соответствии с условиями настоящего соглашения с продавцом:


            (многострочное текстовое поле)

            PandaTip: Используйте текстовое поле шаблона выше, чтобы перечислить все товары или услуги, которые поставщик будет предоставлять вашей компании.

            Условия оплаты

            Клиент будет принимать счета на оплату сборов на ежемесячной основе и, после подтверждения действительности таких сборов, будет производить оплату на основе нетто-30.

            Поставщик будет иметь дело непосредственно с отделом кредиторской задолженности Клиента относительно всех платежей.

            PandaTip: В разделе «Условия оплаты» этого шаблона описаны методы, с помощью которых Поставщик может выставить счет Клиенту, а также условия, в соответствии с которыми ваша компания соглашается оплачивать любые счета, связанные с данным соглашением с поставщиком.

            Заявления и гарантии

            Продавец настоящим заявляет, что он обладает знаниями и опытом, необходимыми для предоставления товаров или услуг, указанных в этом соглашении с поставщиком.

            Продавец соглашается соблюдать все законы и правовые требования штата [Commission.State].

            PandaTip: Пункт о возмещении убытков имеет решающее значение для любого соглашения с поставщиком.

            Ответственность и возмещение

            Продавец обязан возместить, защитить и обезопасить Клиента и его представителей от любых убытков или повреждений.

            Кроме того, Клиент соглашается обезопасить Продавца от любых потерь или повреждений, за исключением случаев грубого проступка или халатности со стороны Продавца или его представителей.

            Прочие условия

            Страхование

            Продавец соглашается приобрести необходимую страховку в течение срока действия настоящего соглашения и по запросу должен предоставить Клиенту доказательства наличия такой страховки.

            Неспособность поддерживать зону покрытия

            В случае, если Поставщик не сможет обеспечить или предоставить доказательства страхования, Клиент будет рассматривать такие действия как нарушение настоящего соглашения с продавцом и будет основанием для расторжения.

            PandaTip: В этом шаблоне соглашения с поставщиком четко указано, что Продавец не является сотрудником Клиента и как таковой не имеет права на какие-либо льготы по найму.

            Независимый подрядчик

            Продавец считается независимым подрядчиком. Настоящее соглашение с поставщиком не устанавливает отношений работодатель / сотрудник между клиентом и продавцом, и такое соглашение не может быть заключено в любое время.

            Юрисдикция

            Настоящее соглашение с поставщиком находится под юрисдикцией законодательства [Commission.State].
            Следовательно, все судебные разбирательства должны проводиться в указанном выше состоянии.

            Прекращение

            Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение с поставщиком, направив письменное уведомление противоположной стороне в течение 10 дней с запрошенной даты расторжения.

            После прекращения действия настоящего соглашения с поставщиком все неоплаченные долги до момента прекращения будут подлежать выплате Продавцу в течение 30 дней.

            Полное понимание

            Настоящее соглашение с поставщиком и любые приложения должны рассматриваться как полное соглашение и должны означать прекращение любых предыдущих соглашений, включая любые письменные или устные соглашения.

            PandaTip: В разделе «Гонорары адвокатов» этого шаблона указано, что выигравшая сторона получит компенсацию своих судебных издержек от противоположной стороны в случае возникновения судебных разбирательств, связанных с данным соглашением с поставщиком.

            Гонорары адвоката

            В случае возникновения судебного иска выигравшая сторона имеет право на возмещение любых затрат, включая гонорары адвокатов, судебные издержки и дорожные расходы.

            Уведомления

            Любое уведомление в отношении настоящего соглашения с поставщиком должно быть оформлено в письменной форме и доставлено лично или заказным письмом.

            Задержки

            В случае, если любой из сторон станет известно о ситуации, которая может задержать выполнение какой-либо части этого соглашения с поставщиком, ей будет предоставлено 5 дней для предоставления письменного уведомления, включающего всю соответствующую информацию, другой стороне.

            PandaTip: Этот шаблон соглашения с поставщиком может быть подписан в электронной форме продавцом и клиентом.

            ПОДПИСЬ

            Подписываясь ниже, Продавец подтверждает свое понимание условий ведения бизнеса с Клиентом и соглашается всегда соблюдать эти условия.

            ,Шаблон соглашения о сотрудничестве

            - Получите бесплатный образец

            PandaTip: Оглавление позволяет любому, кто просматривает этот шаблон через PandaDoc, щелкнуть, чтобы перейти к любому разделу шаблона соглашения о сотрудничестве.


            Соглашение о сотрудничестве
            Заинтересованные стороны

            Сторона A
            Сторона B
            Цель
            Полномочия и представительство
            Совместные решения
            Основные представители
            Персонал
            Финансирование
            Прибыль и доходы
            Дополнительные стороны
            Страхование
            Прекращение действия

            Прекращение действия соглашения

            [PartyA.Компания] (Сторона A) и [СторонаB.Компания] (Сторона B), вместе именуемые «Стороны», каждая из сторон желает вступить во взаимовыгодные деловые отношения. Это соглашение о сотрудничестве призвано служить в качестве юридически обязательного контракта, регулирующего условия этих отношений.

            Заинтересованные стороны

            PandaTip: убедитесь, что имена и контактные данные обеих сторон указаны в приведенных ниже таблицах контактов шаблона.

            Сторона A

            )
            [PartyA.RepName] [PartyA.Company]
            Имя Компания
            [PartyA.Street] [PartyA.Email]
            улица (индекс Электронная почта
            [PartyA.City], [PartyA.State] [PartyA.Zip] [PartyA.Phone]
            Город, штат, почтовый индекс Телефон

            Сторона B

            )
            [PartyB.RepName] [PartyB.Company]
            Имя Компания
            [PartyB.Street] [PartyB.Email]
            улица (индекс Электронная почта
            [PartyB.City], [PartyB.State] [PartyB.Zip] [PartyB.Phone]
            Город, штат, почтовый индекс Телефон

            Назначение

            PandaTip: Используйте текстовое поле в этом разделе шаблона соглашения о сотрудничестве, чтобы подробно описать цели и задачи, которые стороны надеются достичь вместе.

            Стороны желают объединить свои ресурсы для достижения следующего:

            Полномочия и представительство

            PandaTip: В этом разделе шаблона описывается процесс принятия совместных решений и выбора уполномоченных представителей для совместных проектов.

            Совместные решения

            Любые и все важные решения относительно этого соглашения о сотрудничестве требуют одобрения всех вовлеченных сторон.
            Решения будут включать, но не ограничиваться всеми без исключения решениями в отношении права на услуги, характера услуги и любых финансовых вопросов, связанных с выше перечисленными целями.

            Основные представители

            Каждая из Сторон назначит основного представителя, который будет действовать от их имени по всем вопросам, связанным с настоящим соглашением о сотрудничестве.

            Избранные основные представители должны иметь полную возможность принимать решения от имени своих работодателей.

            На взаимной основе понимается, что Стороны будут прилагать все усилия для обеспечения того, чтобы все вовлеченные стороны были полностью осведомлены о любых относящихся к делу фактах, связанных с вышеуказанными целями, в течение срока действия настоящего соглашения о сотрудничестве.

            Выбранные основные представители несут ответственность за информирование своих работодателей о любых событиях, связанных с настоящим соглашением о сотрудничестве.

            Следующие лица были назначены основными представителями своих работодателей:

            Имя Компания
            [PartyA.RepName] [PartyA.Company]
            [PartyB.RepName] [PartyB.Company]
            Персонал

            Стороны в равной степени разделяют любые кадровые обязанности, связанные с настоящим соглашением о сотрудничестве. Это включает предоставление персонала и финансовых ресурсов для привлечения дополнительного персонала для достижения перечисленных выше целей.

            Финансирование

            PandaTip: В шаблоне четко определено, как следует обрабатывать финансирование и прибыль в течение срока действия соглашения о сотрудничестве.

            Стороны в равной степени несут любое финансовое бремя, обязательства или прямые расходы, связанные с настоящим соглашением о сотрудничестве.
            Если для достижения перечисленных выше целей потребуется внешнее финансирование или кредит, Стороны соглашаются получить такой кредит совместно и несут ответственность за погашение такой задолженности.
            Если одна из сторон предоставляет дополнительный капитал сверх их равной доли, этот капитал не дает им дополнительных процентов или контроля над сотрудничеством.Вместо этого капитал считается ссудой и должен быть погашен за счет доходов от усилий сотрудничества.

            Прибыль и выручка
            .

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о